Hatályos: 2026. augusztus 11-től. Ez a dokumentum a Komár és Fia Kft. által nyújtott építőipari kivitelezési és felújítási szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Kérjük, a szolgáltatás igénybevétele (ajánlatkérés, megrendelés) előtt figyelmesen olvassa el.

1. A szolgáltató adatai

Cégnév: Komár és Fia Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Komár és Fia Kft.
Székhely: 2377 Örkény, Dózsa György utca 8.
Adószám: 28949932-2-13
Cégjegyzékszám: 01-09-376967 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Képviseli: Komár József, ügyvezető
E-mail: komaresfiakft@gmail.com
Telefon: +36 70 230 4433

A cégjegyzékszám a nyilvános cégnyilvántartási adatok alapján került feltüntetésre — élesítés előtt javasolt a társasági szerződés/cégkivonat alapján egyeztetni.

2. Általános rendelkezések, hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Komár és Fia Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) és a szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő vállalkozási jogviszonyra vonatkoznak. A felek egyedi vállalkozási szerződésben az ÁSZF-től eltérhetnek; ilyen esetben az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

3. A szolgáltatás tárgya

A Vállalkozó teljes körű építőipari kivitelezési és felújítási szolgáltatásokat nyújt, ideértve különösen: lakásfelújítást, családi ház építését, térkövezést, kerítésépítést, szerkezetépítést, burkolást, festést és gipszkartonozást, Budapest és Pest vármegye területén. A pontos munkadíjat és a vállalt munkák körét minden esetben ingyenes helyszíni felmérést követően, egyedi árajánlat formájában adja meg.

4. Ajánlatkérés és a szerződés létrejötte

A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, illetve telefonos vagy e-mailes megkeresés kizárólag ajánlatkérésnek minősül, és önmagában nem hoz létre vállalkozási szerződést. A Vállalkozó a megkeresést követően helyszíni felmérést egyeztet, majd írásos árajánlatot ad. A felek közötti vállalkozási szerződés az árajánlat Megrendelő általi kifejezett, írásos (e-mailben is érvényes) elfogadásával jön létre.

5. Árak és fizetési feltételek

A weboldalon feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek, a végleges, kötelező érvényű árajánlatot a Vállalkozó a helyszíni felmérés alapján, írásban adja meg. A fizetés ütemezését (pl. előleg, részszámlázás, végszámla) az egyedi vállalkozási szerződés vagy a visszaigazolt árajánlat tartalmazza. Eltérő megállapodás hiányában a számla kiegyenlítése a teljesítést követő 8 napon belül esedékes.

6. Teljesítés, határidők

A Vállalkozó a vállalt munkákat a felek által egyeztetett és az árajánlatban vagy szerződésben rögzített határidőre, szakszerűen és a vonatkozó szakmai szabályok, jogszabályi előírások betartásával teljesíti. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt ingatlan. A felek a teljesítést átadás-átvételi eljárás keretében, közösen igazolják.

7. Szavatosság és jótállás

A Vállalkozó az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint — fogyasztói szerződés esetén — a kötelező jótállásról szóló jogszabályok szerinti szavatosságot és jótállást vállal. A kellékszavatossági és jótállási igények érvényesítésének részletes feltételeit az egyedi vállalkozási szerződés, illetve a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza. Fogyasztónak minősülő Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint érvényesítheti.

8. Elállási/felmondási jog üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

Amennyiben a vállalkozási szerződés a Megrendelő (mint fogyasztó) otthonában tartott helyszíni felmérés/ajánlatadás során, üzlethelyiségen kívül jön létre, a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 14 napos indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog illetheti meg. E jog a szolgáltatás Megrendelő kifejezett, előzetes hozzájárulásával történő, a 14 napos határidő lejárta előtti teljes körű teljesítésével megszűnik. Az elállási/felmondási jog részletes feltételeiről és gyakorlásának módjáról a Vállalkozó a szerződéskötéskor külön tájékoztatja a Megrendelőt.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Megrendelő panaszával az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresheti meg a Vállalkozót. Amennyiben a panasz rendezése közvetlenül nem vezet eredményre, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, valamint jogvita esetén bírósághoz fordulni.

10. Irányadó jog, záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók. A Vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására; a módosítás a weboldalon történő közzététellel lép hatályba, és a már megkötött szerződéseket nem érinti.